LEISTUNGSVERZEICHNIS - VDK DEUTSCHLAND
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Projekt: 2018-1001 Kita Flohkiste 18.06.2020
LV: 041 Neubau Seite: 1
Leistungsverzeichnis
Bauvorhaben: Erweiterung und Sanierung
Kindertagesstätte "Flohkiste"
Dr.-Otto-Nuschke-Straße 1
01809 Heidenau
Bauherr: Sozialverband VdK Sachsen e.V.
Elisenstraße 12
09111 Chemnitz
Teilobjekt: Erweiterungsbau
Los: 41a ElektroProjekt: 2018-1001 Kita Flohkiste 18.06.2020 LV: 041 Neubau Seite: 2 1. Allgemeine Baubeschreibung Auf dem Grundstück Dr. Otto-Nuschke-Straße 1 in 01809 Heidenau befindet sich die Kita Flohkiste. Das Gebäude wurde ca. 1984 errichtet und besteht überweigend aus Betonfertigteilen. Das Objekt wird mit einem eingeschossigen Anbau erweitert. In diesem werden neue Büroräume für die Kita Leitung sowie ein großer Mehrzweckraum untergebracht. Weiterhin werden im Zuge der Baumaßnahmen die Außenanlagen umgestalltet. Der Umfang dieses Leistungsverzeichnisses beschreibt die Leistungen zur Errichtung der kompletten Elektroinstallation im Neubau sowie den notwendigen Anpassungen an den Objektübergreifenden sicherheitsrelvanten Anlagen sowie den Installationen in den Außenanlagen. 1.1 Allgemeine Angaben Der Wortlaut des vom Auftraggeber übergebenen Leistungsverzeichnisses ist verbindlich. Das gilt auch für vorgesehene Alternativpositionen. Erkennt der Bieter, dass Leistungsbeschreibungen unvollständig, nicht eindeutig oder technisch nicht richtig oder mangelhaft sind, so hat er im Rahmen der Angebotsbearbeitung und unter Mitwirkung des Ausschreibenden eine Klärung herbeizuführen. Eintragungen in das Leistungsverzeichnis über die dort geforderten Angaben hinaus sind unzulässig. Ist im LV vorgegeben, auf welche Art und Weise die Leistung zu erbringen ist, so ist der AN daran gebunden. Anderenfalls hat der AN die technologische Ausführung seiner Arbeiten selbst zu wählen und grundsätzlich mit der Bauleitung abzustimmen. Dabei ist Rücksicht auf andere gleichzeitig oder anschließend tätige Gewerke sowie die Vorleistungen zu nehmen. Die Bauleistungen müssen den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Die Anwendung der angegebenen Normen befreit jedoch nicht von der Verantwortung für eigenes Handeln. Sind bautechnische Regeln einzuhalten, so gilt grundsätzlich die zum Zeitpunkt der Abnahme in Kraft befindliche Vorschrift, sofern diese keinen eigenen späteren Gültigkeitsvermerk trägt. Für die Preisbildung gelten unabhängig davon die zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe gültigen Vorschriften. 1.2 Arbeitsabschnitte Bei der Ausführung des vertraglichen Leistungsumfanges ist grundsätzlich von einer zeitlich versetzten und abschnittsweisen Bauausführung auszugehen. Die Kosten für diesen zeitlich versetzt und gestaffelten Bauablauf sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Eine gesonderte Vergütung für diesen Sachverhalt erfolgt nicht. Die Arbeiten sind termingemäß auszuführen. Es sind die bei der Auftragserteilung oder in der Folgezeit schriftlich festgesetzten Termine maßgebend und gemäß Terminplan einzuhalten. In dem der Ausführung zugrundeliegenden Terminplan sind die üblicherweise zu erwartenden Ausfalltage zu berücksichtigen. Auf der Grundlage des abgestimmten Bauablaufplanes hat der Auftragnehmer die täglichen Arbeitsabläufe rechtzeitig und ständig mit der örtlichen Bauleitung abzustimmen, um Überschneidung mit Leistungen anderer Unternehmen und Störungen im Gesamtablauf zu vermeiden. Insoweit sind hinsichtlich der Reihenfolge der Arbeiten die Anweisungen der Bauleitung zu beachten. Regelmäßige Terminabstimmungen und erforderliche Anpassungen im Bauablauf erfolgen in der turnusmäßigen, wöchentlichen Bauberatung. Der Auftragnehmer ist zur Teilnahme an diesen Beratungen vertraglich verpflichtet. Glaubt der Auftragnehmer, durch bauherrnseitig verursachte Umstände, durch das langsame Fortschreiten anderer Arbeiten oder aus einem anderen Grunde in der termingerechten Fertigstellung seiner Leistungen behindert zu sein, so hat er dem Auftraggeber sofort hiervon schriftlich zu unterrichten. Die Behinderungen müssen von der Bauleitung täglich bestätigt werden. Ohne diesem vertragsgerecht klar geregelten Vorgehensweise bestehen keine Anrechte auf Verlängerungen von Ausführungsristen oder Schadensersatzforderungen für etwaig entstandene Wartezeiten, zusätzliche An- und Abreisekosten, Umlagerung von Materialien oder sonstige Folgekosten.
Projekt: 2018-1001 Kita Flohkiste 18.06.2020 LV: 041 Neubau Seite: 3 1.3. Baustelleneinrichtung Grundlage für die Einordnung der Baustelleneinrichtung sowie die Organisation des Baustellenverkehrs ist der Baustelleneinrichtungsplan. Standorte für Großgeräte, Maschinen, Krananlagen sowie Fördereinrichtungen, Hebezeuge und weitere Hilfsmittel sind zwingend und immer mit der verantwortlichen Bauleitung abzustimmen. Als sanitäre Einrichtung wird ein WC im Objekt ausgewiesen. Es ist durch den AN sicherzustellen, daß die Nutzung dieser Einrichtungen sorgsam und sauber erfolgt. Ist festzustellen, daß die Räumlichkeiten und Einrichtungen stark verschmutzt werden und eine unsachgemäße Nutzung seitens des AN dieses Loses erfolgt, werden diesbezügliche Folgekosten (zusätzliche Reinigungen, Instandsetzungskosten) zu seinen Lasten berechnet werden (Verursacherprinzip). Wenn nicht in gesonderten Positionen einzeln und bestimmt ausgeschrieben, sind sämtliche Leistungen für die Baustelleneinrichtung in die einzelnen Positionen des Leistungsverzeichnisses einzurechnen. Insbesondere betrifft dies Leistungen wie: - An- und Abfuhr, Auf- und Abbau sowie Vor- und Unterhaltung aller erforderlichen Geräte, Maschinen und Hilfsmittel " wenn notwendig - die Bereitstellung der erforderlichen Tagesunterkünfte für den eigenen Bedarf (Umkleide, Pausenraum) - Herrichten der erforderl. Lager- und Arbeitsplätze - Material-Vorhaltekosten - Lohnkosten, Personalkosten - Unterhaltung der zusätzlich für das Personal erforderlichen Sanitäranlagen - alle sonstigen Kosten, die der Auftragnehmer zur ordnungsgemäßen Durchführung der Bauaufgabe zu erbringen hat 1.4 Abfall- und Schuttbeseitigung, Entsorgung und Recycling Anfallendes Restmaterial, Verpackungsmaterialien, Müll und anderweitiger Bauschutt sind täglich vom Auftragnehmer von der Baustellen zu beräumen. Diese Stoffe sind in Container oder anderweitige Behälter des AN zu laden und anschließend abzutransportieren. Die Aufwendungen hierfür sind in die Einheitspreise einzurechnen. Die Kosten für die Entsorgung der beschriebenen Materialien (Container, Transportkosten und Kippgebühren) trägt der AN selbst und werden nicht gesondert vergütet. Werden Container bauseits bereitgestellt, erfolgt eine Umlage der Kosten, deren Höhe oder Anteil zuvor mit dem Auftragnehmer vereinbart wird. Ein Nachweis der effektiven Kosten bleibt den Partnern vorbehalten. Die Entsorgung von Abfällen; Abbruchmassen und Bauschutt umfasst die Verwertung entsprechend den Vorschriften und Satzungen des Abfallverwertungsbetriebes bzw. der Kommune und behördlichen Auflagen. 1.5. Eignungs- und Gütenachweise Mit der Angebotsabgabe hat der Bieter die von Ihm geplanten und zum Einsatz kommenden Systeme, Fabrikate und konkreten Produkte zu benennen. Vorzunehmen sind diese in den Bietereintragungen gem. der Systembeschreibungen / Bieterabfragen oder in den betreffenden Positionen. Den Nachweis der Eignung und Gleichwertigkeit gegenüber den Planungsvorgaben hat der Bieter an Hand von bauaufsichtlichen Zulassungen, Prüfzeugnissen, Mustern usw. ohne gesonderte Vergütung mit dem Angebot zu erbringen. 1.6 Regelung zur Arbeitszeit Die Baustelle kann werktags (montags - sonnabends) von 6.00 - 21.00 Uhr betrieben werden. In dem Zeitraum von 12.00 - 14.00 Uhr dürfen grundsätzlich keine lärmintensiven Arbeiten durchgeführt werden (es gilt grundsätzlich die Ausführungsvorschriften zum Landes- Immissionsschutzgesetz). Bei Erfordernis kann auch eine darüber hinausgehende Arbeitszeitregelung notwendig sein (Zustimmung des zuständigen Ordnungsamt). Darüber hinausgehende Arbeitszeiten sind mit dem AG/der örtlichen Objektüberwachung des AG schriftlich zu vereinbaren. Die etwa zusätzlich erforderlichen Genehmigungen für Nacht-, Feier- und Sonntagsarbeit holt der AN bei den zuständigen Ordnungsamt ein. Unter Berücksichtigung der geplanten Ausführungstermine und der täglichen Arbeitszeitregelungen ist der Bieter gehalten, eine dem Leistungsumfang und den Baufristen entsprechende Baustellenbesetzung zu gewährleisten.
Projekt: 2018-1001 Kita Flohkiste 18.06.2020
LV: 041 Neubau Seite: 4
Alle Aufwendungen für die Sicherstellung der Ausführungsfristen, der dafür notwendigen
Arbeitszeitregelung sowie des entsprechenden Personaleinsatzes sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren. Mehraufwendungen für zeitliche Anpassungen der täglichen Arbeitszeit, z.B. für
Nacht-, Feier- und Sonntagsarbeit oder die flexible Arbeitszeitanpassung nach Anforderung des
Bauherrn, sind in die zutreffenden Einheitspreise einzukalkulieren. Eine zusätzliche Vergütung erfolgt
hierfür nicht.
1.7 Vom Auftraggeber zur Verfügung gestellte Unterlagen
Nach Auftragserteilung erhält der Auftragnehmer vom Bauherren Planungsunterlagen der im LV
beschriebenen Bauleistungen. Ausführungszeichnungen werden durch das Planungsbüro in digital
als ausdruckbare pdf +dwg Dateien übergeben sowie 1-fach in Papier.
Aufwendungen für weitere Unterlagen in Papierform und Vervielfältigungen hat der Auftragnehmer zu
berücksichtigen / zu kalkulieren. Die Art und Anzahl der Vervielfältigung sämtlicher Zeichnungen
obliegt dem AN selbst.
1.8 Informationspflicht des Auftragnehmers
Der Bieter hat alle ihm für die Erarbeitung des Angebotes zur Verfügung gestellten Unterlagen zu
prüfen, die Plausibilitätskontrolle durchzuführen und Unklarheiten sowie Differenzen vor
Angebotsabgabe mit dem Auftraggeber bzw. dem Planungsbüro zu klären. Der Bieter ist
aufgefordert, sich mit der Situation und den örtlichen Baubedingungen intensiv vertraut zu machen,
um Irrtümer und Auslassungen im Angebot zu vermeiden. Es wird dem Bieter empfohlen, sich vor
Angebotsabgabe über:
1 Art und Umfang der Baumaßnahme,
2 Zu- und Abfahrtsmöglichkeiten zum Baugelände sowie die Baustellenbedingungen im Gebäude
3 die örtlichen Gegebenheiten des Baugeländes, den Konstruktionen der abzubrechenden Bauteile
4 die Lage und Dimension der im Baubereich befindlichen Ver- und Entsorgungsleitungen öffentlicher
und privater Versorgungsanschlüsse,
5 die mit der Ausführung seiner Leistungen zwangsläufig erforderlichen Nebenleistungen
6. Herstellung der Baustelleneinrichtung ausreichend zu unterrichten. Über Konsultationen mit
dem Auftraggeber entscheidet der Bieter selbst.
Der Auftragnehmer kann sich nach Angebotsabgabe und nach Zuschlagserteilung nicht darauf
berufen, er hätte die Beurteilung aller mit der Ausführung seiner Leistungen erforderlichen
Maßnahmen nicht ausreichend erkennen können. Der Auftragnehmer hat stets dafür zu sorgen, daß
gültige bzw. genehmigte Zeichnungen für die Ausführung auf der Baustelle zur Verfügung stehen.
Gültig bzw. genehmigt sind Zeichnungen, wenn sie vom Entwurfverfasser bestätigt sind.
Der Auftragnehmer hat eventuelle Unstimmigkeiten und Unklarheiten vor der Ausführung der Arbeiten
rechtzeitig und schriftlich vorzutragen. Für die konstruktiv und sachgemäß richtige Ausführung der
Arbeiten ist der Unternehmer allein verantwortlich. Vor Beginn der Leistungen sind sämtliche
Planmaße vom Auftragnehmer zu prüfen und Fehler oder Mängel richtigzustellen.
1.9 Vom Auftragnehmer zu erstellende Unterlagen
Die nach VOB Teil C bzw. entsprechend den Leistungsverzeichnissen oder Zusätzlichen
Technischen Vertragsbedingungen zu erstellenden Werk- und fertigungsplanungen sowie
erforderliche Nachweise, hat der Auftragnehmer unmittelbar nach Auftragserteilung zu fertigen und
rechtzeitig zu liefern.
2 Vorbemerkung zum Leistungsverzeichnis und zur Angebotsbearbeitung
2.1. Alle Aufwendungen, die sich aus Vorbemerkung, Baubeschreibung, techn. Vorschriften oder
sonstigen den Angebotsunterlagen beiliegenden Vertragsbedingungen ergeben, sind in die
Einheitspreise einzurechnen, soweit sie nicht in gesonderten Positionen erfasst sind.
Dazu gehören insbesondere:
- Prüfung der übergebenen Bauzeichnungen vor Beginn der Arbeiten
- Vorhalten von Werkzeugen, Geräten und Materialien sowie der Transport des gesamten
Materials für die eigennen Arbeiten zur und auf der Baustelle
- Nebenkosten für Baustelleneinrichtung und -beräumung, Transport- und Wegekosten,Projekt: 2018-1001 Kita Flohkiste 18.06.2020
LV: 041 Neubau Seite: 5
Versicherung, Verpackung und Lagerhaltung, Bereitstellung der Werkzeuge, Rücktransport der
Übermaterialien, Einweisung des Bedienungspersonal, Inbetriebnahme und Probebetrieb der
Anlage
- einzukalkulieren sind die Preise von Fracht- und Lieferkosten, die Beseitigung von
Verpackungs- und Abfallmaterial, das Abladen und Transportieren, die Bereitsstellung von
eventuell benötigtem Aufsichtspersonal, Auslösung, Wegegelder, Fahrtauslagen, Reisekosten
und das anfertigen eigener Montagezeichnungen
- sämtliche im Zusammenhang mit der Ausführungstechnologie erforderlichen Genehmigungen,
Bescheinigungen usw. sind bei den zuständigen Behörden und Ämtern vom Bieter direkt und
auf eigene Kosten zu beantragen und für die Dauer der Bauzeit ggf. zu verlängern.
- Kosten für die Nutzung von öffentlichen Straßen; Sollten durch deren Nutztung
Verunreinigungen oder Schäden entstehen, so ist der Auftragnehmer für die Herstellung des
ursprünglichen Zustandes verantwortlich
2.2 Der Auftragnehmer ist dafür verantwortlich, dass die Baustelle im Bereich seiner Arbeiten in
einem aufgeräumten Zustand gehalten wird. Baustellenabfälle sind täglich zu beräumen und je
nach Anfall kontinuierlich oder auf besondere Anweisung der Bauleitung zu entsorgen. Die
Bauleitung kann, bei nicht Befolgung ihrer Anweisung, die Baustellenreinigung zu Lasten des
betreffenden Auftragnehmers veranlassen.
2.3 Dem Auftragnehmer werden vom Planungsbüro angefertigte Ausführungsunterlagen zur
Verfügung gestellt. Montage- und Detailpläne hat der Auftragnehmer nach eigenen
Erfordernissen anzufertigen, es sei denn, in den ATV's und/oder ZTV's dieser Ausschreibung
wird das Anfertigen konkreter Montageunterlagen gefordert.
2.4 Nach Fertigstellung der Leistung, jedoch spätestens zur Abnahme, sind vom
Auftragnehmer revidierte Ausführungszeichnungen zu übergeben. Die Revision trägt der
Auftragnehmer in die beim Planungsbüro angeforderten Originalzeichnungen ein und
kennzeichnet diese als Revisionszeichnung. Die Revisionseintragungen müssen DIN-gerecht
sowie im Schrift und Formbild des Originales erfolgen.
2.5 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, innerhalb einer Woche nach Vorlage der Rohbaupläne
des Architekten die darin eingetragenen Durchbrüche, Steigeschächte und Schlitze der
Bauleitung zu bestätigen und ggf. Änderungen oder Nachträge mitzuteilen. Nachträgliche
Stemmarbeiten, die über das Maß der angebotenen Bauleistungen hinausgehen, können nur
dann vergütet werden, wenn sie durch spätere Änderungen des Bauwerkes notwendig werden.
Jegliche Stemmarbeiten müssen mit der Bauleitung abgesprochen werden.
2.6 Den Anordnungen des vom Bauherrn beauftragten Architekten, dessen Bauleitung bzw. des mit
der Bauüberwachung beauftragten Ingenieurs, ist auf der Baustelle Folge zu leisten.
Der vorgenannte Personenkreis hat das Recht zum Zutritt von Arbeitsplätzen, Werkstätten und
Lagerräumen in und auf denen die vertragsgemäße Leistung erbracht werden.
2.7 Das Leistungsverzeichnis stellt keine Bestellunterlage dar. Mengenermittlungen für
Materialbestellungen hat der Bieter nach Auftragserteilung auf Grundlage der übergebenen
Ausführungsunterlagen bzw. den von ihm erarbeiteten Montageplänen eigenständig
vorzunehmen.
2.8 Für die Erstellung der Revisionsunterlagen gelten folgende Vorgaben.
Äußere Form:
Die Einheftung der Bestandspläne (Verteilungs-, Installations-, Klemmen-, Schaltpläne etc.)
hat in einem gesonderten Ordner zu erfolgen.
Inhaltsverzeichnis:
- Lfd. Nr.
- Pos.-Nr. (lt. LV)
- Bezeichnung / Zeichnungs- Nr.
- Datum
- Seiten
Inhalt:
1: Anlagenbeschreibung
Die Beschreibung der Anlage muß Art, Aufbau und Funktion beinhalten, untergliedert
nach Anlagennummer (z.B. HV 1) und Anlagengruppe (z.B. EIB-Steuerung)
2: Bedienungs- und Wartungsanleitung
Die Anleitung muß eine Inbetriebnahme sowie eine Störungssuche im üblichen Umfang
ermöglichen, inkl. Reparaturanleitung für sämtliche Anlagenteile. Auf Besonderheiten istProjekt: 2018-1001 Kita Flohkiste 18.06.2020
LV: 041 Neubau Seite: 6
hinzuweisen: z.B. Geräte hinter Revisionsklappen, Wartungslisten für Anlagen und
Anlagenteile mit Angabe über: Art, Wartungsintervalle, notwendige Sonderwerkzeuge,
Notfalladressen, Herstellerverzeichnis aller für die Behebung in Frage kommenden Firmen
und Hersteller mit Anschrift, Telefon, Telefax, und Ansprechpartner
3: Prüfzeugnisse und Bescheinigungen
- TÜV-Protokoll, VdS-, Feuerwehrabnahme usw. (Behördenabnahmen)
- Fachbauleitererklärung
- Protokolle über:
- Betriebsprobeläufe mit Meßprotokollen,
Funktionsprüfprotokolle (bei Schnittstellen zu anderen Gewerken haben auch diese
Prüfungen übergreifend zu erfolgen)
- Leistungsaufnahmeprotokolle
- Isolations-, Kurzschlußstrom-, Schleifenwiderstandes-, Erdungsmessung
- Messung von Berührungsspannung und Auslösestrom bei FI-Schutzeinrichtungen
- Einhaltung der einschlägigen Vorschriften bzw. anerkannten Regeln der Technik
- brandschutztechnische Anforderungen und Nachweise, Zulassungsbescheinigungen
- Einweisungen des Bedienpersonals
- Schlüsselübergabe
- Blitzschutz
4: Fabrikatslisten und Ersatzteile
- Fabrikatsliste mit Typen- und Bestellnummern, Mengen der eingebauten Geräte, mit
Angabe der Nenndaten wie Größe, Spannung, Leistung, etc.
- Ersatz- und Verschleißteilliste mit Vorschlag über den Bauherrn zu beschaffende und
vorzuhaltende Stückzahlen (Ersatzteilhaltung) bezogen auf ein Jahr
5: Prospekte
- Herstellerprospekte der eingebauten Materialien mit Kenntlichmachung der einzelnen
Betriebspunkte bzw. Leistungsdaten
6: Technische Unterlagen
- Leistungsberechnung
- Belastungsaufstellungen
- Kurzschlußberechnungen
- Zählerstandlisten
7: Verteilungs- und Schaltschrankpläne, Wirkschalt- und Stromlaufpläne, Klemmenpläne
8: Schemen und Übersichten, Trassenpläne, Aufbauzeichnungen
9: revidierte Installationszeichnungen mit Eintragung des Ist- Zustandes und der
Stromkreisnummern.
Allgemein:
Die Pläne sind als Revisionspläne zu kennzeichnen und müssen in allen Teilen mit der tatsächlichen
Ausführung übereinstimmen.
Sind in o.g. Unterlagen Aussagen zu mehreren Typen von Geräten oder Einrichtungen enthalten, so
ist der tatsächliche eingesetzte Typ durch farbliche Signatur eindeutig zu kennzeichnen.
Die Trennung der einzelnen Gliederungspunkte erfolgt durch Trennblätter mit verstärkten Lochrand
und Beschriftung (Lfd. Nr.) entsprechend des Inhaltsverzeichnisses. Unterlagen im Format größer A4
sind grundsätzlich mit selbstklebenden Verstärkungs- Lochbänder zu versehen.
Das Inhaltsverzeichnis ist zusätzlich als Datei im MS-Word-Format und die Pläne entsprechend
Gliederungspunkt 7, 8, 9 zusätzlich auf CD- Rom als dwg oder dxf Datei zu übergeben.
Zwei Wochen vor Einweisung des Nutzers ist ein vollständiger handrevidierter Satz der Bestands-
und Revisionsunterlagen der Fachbauleitung zur Kontrolle auf Vollständigkeit und zur Weitergabe an
den Auftraggeber vorzulegen. Spätestens einen Monat nach Abnahme, sind die endgültigen
Unterlagen über die Bauleitung an den Auftraggeber zu reichen.
3 Technische Vorschriften
Für die Ausführung der elektrotechnischen Anlage werden nachstehend aufgeführte Gesetze,
Verordnungen, Richtlinien, Bestimmungen und Normen (jeweils die zum Zeitpunkt der Ausführung
gültige Fassung) zu Grunde gelegt. Die Aufzählung stellt einen Auszug der wichtigsten Vorschriften
dar und kann nicht zur Vollständigkeit erhoben werden.
- VOB, Verdingungsordnung für Bauleistungen
- Sächsische Bauordnung (SächsBO)
- LAR - Richtlinie für brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen
- Sächsische Technische Prüfverordnung
- DGUV V3 - Elektrische Anlagen und BetriebsmittelProjekt: 2018-1001 Kita Flohkiste 18.06.2020 LV: 041 Neubau Seite: 7 - EltBauVO - Verordnung über den Bau von Betriebsräumen für elektr. Anlagen - DIN EN 81 Sicherheitsregeln für die Konstruktion und den Einbau von Aufzügen - DIN EN 81-Teil 70: Zugänglichkeit von Aufzügen für Personen einschließlich Personen mit Behinderungen - DIN EN 81-58 Prüfung der Feuerwiderstandsfähigkeit von Fahrschachttüren - DIN EN 81-71 Schutzmaßnahmen gegen mutwillige Zerstörung - DIN VDE 0100 - Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000V - DIN VDE 0100 Teil 410 - Schutzmaßnahmen - Schutz gegen elektrischen Schlag - DIN 18382 Elektrische Kabel- und Leitungsanlagen in Gebäuden - AMEV, Planung und Bau von Elektroanlagen in öffentlichen Gebäuden - DGUV Regel 102-002 Kindertageseinrichtungen Es sind vollfunktionsfähige Anlage anzubieten, die den einschlägigen technischen Vorschriften, Standarts und Richtlinien entsprechen (einschlägige BZT-Richtlinien, Standards von ETSI bzw. ITU- TSS, ISO, DIN, VDE). Es dürfen nur Systeme und Komponenten angeboten werden, die über eine CE - Konformitätserklärung verfügen. Es darf nur fabrikneue Ware angeboten werden. Material, dass im nachfolgenden Leistungsverzeichnis keine Erwähnung findet, jedoch für eine betriebsbedingte, sichere, beständige und zeitgemäße Installation notwendig ist, muss bei der Preisfindung berücksichtigt werden. Für alle angebotenen Produkte, Systemlösungen ist sicherzustellen, dass ein in Deutschland niedergelassenen technischen Service und Support verfügbar ist, der durch firmeneigene Systemspezialisten realisiert wird. Es dürfen keine Produkte angeboten werden die durch den Hersteller zum Zeitpunkt der Angebotserstellung als End of Life oder End of Sale deklariert werden. Für alle technischen Ausstattungen, Geräte sind schriftliche Installations- und Bedienungsanleitungen in deutscher Sprache zu liefern
Projekt: 2018-1001 Kita Flohkiste 18.06.2020 LV: 041 Neubau Seite: 8 4 Technische Erläuterung 4.1 Verteilungsanlagen Messung nach TAB Die Hauptverteilung und Messung der KITA im Raum SG22 wurde 2014 erneuert und bleibt unverändert. Für die neue Unterverteilung im Neubau soll ein freier Sicherungsabgang genutzt. Im Neubau soll eine separate Unterverteilung (UV 0.3) errichtet werden, um alle Stromkreise des Neubaus zu versorgen. 4.2 Kabeltrag- und Verlegesysteme Die Installation erfolgt entsprechend dem Baukörper und der Raumnutzung. Zur Erschließung des Neubaus wurden im Rahmen des Rohbaus Leerrohre unter der Bodenplatte ausgeführt. Im Bereich der neuen Büroräume ist ein estrichüberdecktes Kanalsystem vorgesehen um die Arbeitsplätze zu erschließen. In den Zwischendecken des Neubaus ist die Kabelverlegung mit Sammelhaltern geplant, in den Mauerwerkswänden unter Putz. 4.3 Kabel, Leitungen / Installationsgeräte Vorhandene Zwischendecken werden für die Leitungsverlegung genutzt, wobei jedoch die Leitungen an der Rohdecke befestigt werden. Die Leitungsführung in Technikbereichen und Nebenräumen erfolgt überwiegend auf Putz, unter Einhaltung festgelegter Installationszonen. Als Leitungsmaterial wird hauptsächlich NYM-J verwendet. Die erforderlichen Querschnitte werden entsprechend der Belastung und dem zulässigen Spannungsfall ausgewählt und in Verteilungsplänen ausgewiesen. Für Beleuchtungsstromkreise ist als Leitungsmaterial 1,5 mm² Cu vorgesehen, für Steckdosenstromkreise mind. 2,5 mm² Cu. Im Neubau ist im Sichtbereich eine Unterputz- Installation in der jeweils erforderlichen Schutzart vorgesehen. Die Installationsgeräte sind in bruchsicherer und quadratischer Standardausführung vorgesehen. Entsprechend der DGUV Regel 102-002 Kindertageseinrichtungen § 14 Ausstattungen, Spielzeug (Absatz 2) sind die Installationsgeräte mit gebrochenen bzw. gefasten Kanten (entsprechend dem Abrundungsradius ≥ 2 mm) geplant. Um den Forderungen gemäß §19 SächsKitaG – Förderung der Integration von Kindern mit Behinderungen sowie der ASR V3a.2 Barrierefreie Gestaltung von Arbeitsstätten gerecht zu werden, ist die Ausführung von Taktilen-Mustern auf Schaltern und Steckdosen geplant. Es sind elektrisch betriebene Verschattungsanlagen sowie Oberlichter vorgesehen. Im Tagesbetrieb sollen diese Anlagen über Taster manuell durch das Personal bedient werden können. Die notwendigen Motorsteuergeräte sollen als Reiheneinbaugeräte in die Unterverteilungen integriert werden. Für die Oberlichter ist eine Wetterstation geplant, welche bei Wind-/Regenalarm die Oberlichter automatisch schließt und den Sonnenschutz einfährt. Ergänzend zu diesen technisch notwendigen Funktionen ist die Realisierung einer Nachtabkühlung vorgesehen. 4.4 Beleuchtungsanlagen Im Neubau sollen LED-Leuchten zum Einsatz kommen. Eine Beleuchtungsteuerung ist nicht vorgesehen. Sanitärbereiche Es ist eine Beleuchtungsstärke von 200 lx vorgeschrieben. Es sind Einbaudownlights vorgesehen. Die Schaltung erfolgt anwesenheits- und helligkeitsabhängig durch Präsenzmelder. Flur/Galerie Es ist eine Beleuchtungsstärke von 100/150 lx vorgeschrieben. Es sind runde Ein-/Anbauleuchten entsprechend der Deckenausbildung vorgesehen. Die Schaltung erfolgt anwesenheits- und helligkeitsabhängig durch Präsenzmelder. Büro Neubau Es ist eine Beleuchtungsstärke von 500/300 lx vorgeschrieben. Entsprechend der Möblierung sind
Projekt: 2018-1001 Kita Flohkiste 18.06.2020 LV: 041 Neubau Seite: 9 Pendelleuchten über den Doppelarbeitsplätzen geplant. Für die normgerechte Ausleuchtung des Umgebungsbereiches sind zusätzlich Downlights geplant. Die Schaltung erfolgt in Gruppen vor Ort. Mehrzweckraum Es ist eine Beleuchtungsstärke von 300 lx empfohlen. Um der vielseitigen Nutzung durch die KITA sowie den Anspruch an einen sozialen und kulturellen Treffpunkt gerecht zu werden, soll dieser Raum mit einer gestalteten, dimmbaren Beleuchtung ausgestattet werden. Es sind Ring- Pendelleuchten sowie schwenkbare Downlights vorgesehen. Die Bedienung der Beleuchtung erfolgt vor Ort, in Gruppen über DALI Potentiometer, um die Beleuchtungsstärke den individuellen Anforderungen, bei einer konstanten Gleichmäßigkeit der Beleuchtung, anzupassen. Zusätzlich ist entsprechend der Abstimmung mit dem Nutzer ein kleiner RGB Effektstrahler mit einem Automatikprogramm geplant. 4.5 Notbeleuchtung Das Objekt ist mit einer Notbeleuchtungsanlage der Firma Benkert Notstrom-Technik ausgestattet. Die 2014 errichtete Anlage wird erweitert. Die Batterieanlage befindet sich im Raum SG16. Für den Neubau ist die Nachrüstung einer Stromkreisbaugruppe geplant. Von der Anlage bis zur 1. Leuchte eines jeweiligen Bereiches (Brandabschnittes) werden die Leitungen im Funktionserhalt E30 ausgeführt. Die Sicherheitsbeleuchtung wird teilweise in die Allgemeinbeleuchtung integriert. Rettungszeichenleuchten mit entsprechenden Piktogrammen sind im Fluchtwegverlauf über Fluchttüren, an Kreuzungspunkten und bei Richtungsänderungen vorgesehen. An den Bereichsunterverteilungen wird die Netzspannung mittels Überwachungsmodulen überwacht. Bei Spannungsausfall wird die Zentralbatterieanlage wirksam und die Notbeleuchtung schaltet zu. 4.6 Erdungs- und Blitzschutzanlage Für den Neubau ist eine Blitzschutzanlage nach DIN ENV 61024-1 (VDE V 0185 Teil 100) entsprechend der Blitzschutzklasse III (Maschenweite 15x15m, Ableiterabstände 15m) geplant. Die Blitzschutzanlage besteht aus einer Erdungsanlage und einer Dachblitzschutzanlage mit Ableitungen. Für das Gebäude wurde im Zuge der Fundamentarbeiten ein Ringerder aus Edelstahl mit einer Maschenweite von 10x10 m in der Sauberkeitsschicht unterhalb der Bodenplatte errichtet. In der bewehrten Bodenplatte ist ein Fundamenterder mit einer Maschenweite von 20x20 m als Potentialsteuerung installiert. Die Ableitungen vom Dachblitzschutz werden hinter der Dämmung/Fassade zur Erdungsanlage geführt. Die Fang- und Ableitungen auf dem Dach bzw. an Vordächern und Überständen sind in Rd 8mm Alu vorgesehen. Alle Aufbauten, die das Dach um 0,3m überragen, müssen mit Fangeinrichtungen versehen werden. Es sind Unterflurtrennstellenkästen geplant. 4.7 Überspannungsschutz Die neuen Unterverteiler erhalten einen Mittelschutz Typ II. Alle Kabel und Leitungen die von den Außenanlagen in das Gebäude eingeführt werden, sollen mit einem Überspannungsschutz Typ I/II ausgerüstet werden. 4.8 Potentialausgleich Das Potentialausgleichsystem ist sternförmig mit ungeschnittenen Leitungen zu erweitern, um eine einheitliche Potentialebene zu erreichen und vagabundierende Ströme sicher und ohne schädliche Auswirkungen auf die Anlagen abzuleiten. 4.9 Telekommunikationsanlagen An der neuen Haupteingangstür ist eine Türsprechstelle geplant. Diese soll auf die vorhandene TK- Anlage aufgeschalten werden. Für den Neubau ist eine neue DECT Zelle vorgesehen. Die vorhanden
Projekt: 2018-1001 Kita Flohkiste 18.06.2020 LV: 041 Neubau Seite: 10 Endgeräte des Bürobereichs sollen weiter verwendet werden und in die neuen Räume umziehen. 4.10 Such- und Signalanlagen Das Behinderten-WC erhält eine Notrufanlage mit Ruf-, Zugtaster und Abstelltaster. Die optische und akustische Signalisierung erfolgt vor Ort. 4.11 Zutrittskontrollsystem Entsprechend der Nutzeranforderung ist ein Zutrittskontrollsystem für den Haupteingang, den Aufzug sowie für die Innentür zum Bürobereich herzustellen. 4.12 Hausalarmanlage Das Objekt ist mit einer Hausalarmanlage der Firma MEP ausgerüstet. Die 2014 errichtete Anlage wird erweitert. Die Hausalarmanlage befindet sich im Raum SG16 und wird bauseits brandschutztechnisch abgetrennt. Für den Neubau ist die Nachrüstung eines Ringbusmoduls geplant. Weiterhin soll ein Zusatzgehäuse mit mehr Akkukapazität installiert werden. Im Neubau ist eine flächendeckende Überwachung mit automatischen Meldern sowie eine flächendeckende Alarmierung geplant. Handauslösetaster sind an allen Notausgängen vorgesehen. 4.13 RWA-Anlagen Gemäß dem Brandschutzkonzept ist eine RWA-Anlagen für den Flurbereich zu installieren. Die Rauchabzugs- und Zuluftöffnungen einschl. Antriebe sind bauseits erbrachte Leistungen. 4.14 Datennetz Es ist ein dienst- und anwenderneutrales Übertragungsnetz vorhanden, das erweitert wird. Grundlage und Ausbau des Netzes erfolgen nach EN 50173. Vorgesehen ist eine strukturierte Verkabelung nach Kat. 6A zwischen Datenverteilerschrank (DVS) und Enddose. Als Verbindungstechnik ist einheitlich Western Plug RJ45 in geschirmter Ausführung Kat. 6A geplant. Es ist ein 19“ Hauptverteilerschrank als zentraler Informations- und Kommunikationsknoten für die Versorgung im Raum SG23 vorhanden. Ausgehend von diesem Verteiler erfolgt die Verkabelung des neuen Tertiärnetzes für den Erweiterungsbau. Für den Mehrzweck- und Besprechungsraum ist entsprechend der Anforderung des Nutzers jeweils eine fest installierte HDMI Verbindung zu errichten. 4.15 Brandschottungen Kabelbündel, die horizontal oder vertikal durch Brandabschnitte durchgeführt werden, müssen mit einer Kabelabschottung zur Verhinderung von Brandübertragung nach DIN 4102 versehen werden. Die Schottungen sind form-, alterungs- und korrosionsbeständig sowie zur Nachbelegung mit Kabeln geeignet. 4.16 Außenbeleuchtung Die neu gestalteten Hauptwege in den Außenanlagen sollen im Sinne der Unfallverhütung und Sicherheit beleuchtet werden. Weiterhin werden diese Lichtpunkte teilweise in die Sicherheitsbeleuchtungsanlage integriert, um die Ausleuchtung bis zu den drei Sammelplätzen entsprechend der Norm zu gewährleisten. Am Haupteingang sind Anbaudownlights geplant. An den Fassaden des Mehrzweckraums sollen entsprechend der Wegeführung Wandanbauleuchten installiert werden. An den Wegen sind Lichtbauelemente mit asymmetrisch-bandförmiger Lichtstärkeverteilung vorgesehen, um eine effiziente Ausleuchtung zu erreichen.
Projekt: 2018-1001 Kita Flohkiste 18.06.2020 LV: 041 Neubau Seite: 11 Die Verlegung der Kabel im Außenbereich erfolgt im bauseitigen Kabelgraben.
Projekt: 2018-1001 Kita Flohkiste 18.06.2020
LV: 041 Neubau Seite: 12
Position Menge/Einheit EP (EUR) GP (EUR)
Leistungsverzeichnis
1 (440) Starkstromanlagen
1.1 (443) Niederspannungsschaltanlagen
Hinweis Normenanforderungen und technische Parameter
Nachstehende Schaltanlagen und Verteiler sind als
Energie-Schaltgeräte-kombination hergestellt nach DIN EN
61439 (DIN VDE 0660 Teil 600). Es gelten weiterhin die
Forderungen der Gruppennorm DIN VDE 0660 T.500
zugeordneten Teile 501-511. Mit dem Bau der Verteilungen
darf erst nach Genehmigung der Pläne durch den
Auftraggeber / Planungsbüro begonnen werden. Mit der
Lieferung ist die Einhaltung der Normen schriftlich
nachzuweisen.
Hauptverteiler der Allgemeinen Stromversorgung müssen in
Räume untergebracht werden, die den Anforderungen für
elektrische Betriebsstätten entsprechen. Räume der HV
müssen der Feuerwiderstandsklasse F90-AB entsprechen,
Zugangstüren für Räume der HV müssen der
Feuerwiderstands-klasse T30 entsprechen
Verteiler müssen der VDE 0660 T500 sowie VDE 0660
T504 / DIN VDE 0660 T511 entsprechen. Verteiler müssen
nach DIN VDE 0304 Teil 3 mindestens Stufe BH 1 haben.
Bei Querschnitten unter 10 mm² muss die Messung des
Isolationswiderstandes ohne Abklemmen des Neutralleiters
möglich sein.
In Starkstromanlagen bis 1000V dürfen von der NSHV ab
keine PEN-Leiter verwendet werden.
Bei jedem Verteiler muss der zugehörige
Übersichtsschaltplan vorhanden sein. Die Erstprüfung ist
vor der Inbetriebnahme sowie nach Instandsetzungen vor
der Wiederinbetriebnahme durchzuführen.
Für die allgemeine Stromversorgung gelten die
Anforderungen nach
DIN VDE 0100 / DIN VDE 0101 / DIN VDE 0108 Teil 1
Abschnitt 5
Allgemeine Vorschriften / Verordnungen / Richtlinien
Schutzmaßnahmen sind nach DIN / VDE 0100 / Teil 410
auszuführen. Bei Planung und Ausführung von EIB-
Anlagen sind die Richtlinien der Gebäude-systemtechnik zu
berücksichtigen. Das Aufstellen und Anschließen von
Schaltanlagen und Verteilern erfolgt gemäß DIN VDE 0100
Teil 729.
Leergehäuse / Ausbausysteme
Niederspannung-Schaltgerätekombinationen sind in
einheitlichem Grundausbau auszuführen. Sämtliche
Betriebsmittel und Gehäuse sind in jeweils einheitlichem
Fabrikat auszuführen.Projekt: 2018-1001 Kita Flohkiste 18.06.2020
LV: 041 Neubau Seite: 13
Position Menge/Einheit EP (EUR) GP (EUR)
Sämtliche Gehäusesysteme sind komplett mit allen
Systemzubehör zu kalkulieren. Soweit nicht einzeln
aufgeführt, sind Kleinteile und System-zubehör in die
Einheitspreise einzukalkulieren Verteilerschränke mit
Außenbefestigungslaschen Standsicherheit ist zu
realisieren durch Außenbefestigungslaschen /
Verschraubung der Sockel mit Fußboden.
Stand-/ Reihenschaltschränke mit Sockelrahmen /
Rangiersockel
Reihenschaltschränke mit Rückwänden, Türen,
Deckblechen, Reihenschaltschränke sind nach beiden
Seiten erweiterungsfähig
Schaltgeräte / Einbaugeräte
Es sind Betriebsmittel nach DIN 43880 , DIN VDE 0660/
Teil 107 einzusetzen. Hauptschalter und Schalter, durch
deren Ausschalten Gefahren entstehen können, sind mit
der Farbe gelb nach DIN 4844 zu kennzeichnen.
Einbaugeräte mit Spulen sind schwingungsfrei und
geräuschdämpfend zu montieren. Leitungsschalter /
Lastschalter müssen auch bei geschlossener Tür bedienbar
sein (Türkupplungsdrehgriff). Die Tür muss sich im ein- und
ausgeschaltenen Zustand öffnen lassen.
Elektrische Betriebsmittel / Einbaugeräte siehe
Einzelpositionen.
Notwendige Steuerspannungen sind nach den gültigen
VDE - Vorschriften auszuführen Für Einbaugeräte gleicher
Art ist ein einheitliches Fabrikat zu wählen.
Paßschrauben-/ringe und Schraubkappen sind montiert;
Sicherungspatronen als Beipack mitzuliefern und auf der
Baustelle bei der Inbetriebnahme einzusetzten.
Reiheneinbaugeräte:
- Reitersicherungselement D02 / 3polig, bis 63A
- LS-Schalter nach VDE 0641
- FI - Schutzschalter nach DIN VDE 0664
- Lasttrennschalter mit Sicherung bis max. 63A
- NH Schaltgeräte ab 63 A (Größe 00,1,2,3)
- Steuertrafo nach VDE 0551
Vor Realisierung sind die Ausführungsunterlagen
(Frontansicht mit Geräteplatzierung, Übersichtschaltplan)
zur Genehmigung vorzulegen.
Es sind 20% Platzreserve vorzuhalten!
Prüfzertifikate / Nachweise für TSK sind an den
Auftraggeber nach Fertig-stellung zu übergeben. Für alle
Verteilungen ist eine Konformitätserklärung / CE -
Kennzeichnung abzugeben. Verteiler- / Schalt- /
Klemmenplan und Stückliste sind nach Übergabe mit
aktualisiertem Stand auf USB-Stick /
CD-Rom zu übergeben.
Transport / Aufstellung / AnschlussProjekt: 2018-1001 Kita Flohkiste 18.06.2020
LV: 041 Neubau Seite: 14
Position Menge/Einheit EP (EUR) GP (EUR)
Zusammenbau der Transporteinheiten am Aufstellungsort,
einschließlich der Montage aller Leitungs und
Sammelschienenverbindungen. Die für den Aufbau der
Verteilung relevanten Baumaße sind am Montageort vor
Fertigung zu prüfen. Verteilung komplett frei Baustelle
liefern, aufstellen, montieren und betriebsfertig
anschließen. Der Anschluss aller zu- und abgehenden
Kabel ist in den EP einzukalkulieren.
1.1.1 Feldverteiler UP/HW 252PLE
Feldverteiler UP/HW 252PLE
zum Einbau von Geräten bis 125 A, Luft- und
Kriechstrecken nach VDE 0110/1-2, Schutzart IP30.
Bestehend aus Schrank, Blendrahmen und Stahlblechtür,
pulverbeschichtet in RAL 9010 (reinweiß). Komplettverteiler
mit Einbausatz bestückt mit profilierten Tragschienen,
oberste zwei Reihen mit 15mm hohen Hutschienen für
Reihenklemmen in 150 mm Abstand und geschlossener
Abdeckung, untere Reihen für 7,5mm hohen Hutschienen
mit 150 mm Mittenabstand und passenden
Berührungsschutzabdeckungen. Leitungseinführungen
oben/unten durch herausnehmbare Kunststoffflanschplatten
mit Vorprägungen und integrierte Kabelzugentlastung.
Seitlich und hinten ausschlagbare Leistungseinführungen.
Tür mit innenliegenden justierbaren Scharnieren.
Türverschluss mit Profilhalbzylinder und drei Schlüsseln.
Doppeltür mit Stangenverschluss. Blendrahmen Tiefe bzw.
Überstand 13 mm.
Höhe: 1100 mm
Breite: 800 mm
Tiefe: 112 mm
Farbe RAL: 9010
Anzahl der Türen: 2
Anzahl Module: 252
Anzahl der Verteilerreihen: 19
Türschliessungstyp: Profilhalbzylinder mit drei Schlüsseln
Werkstoff: Stahl
Verteiler nach genehmigten Ansichts- und Stromlaufplänen
ausgebaut und auf Anschlussleiste verdrahtet, einschl.
Inbetriebnahme
Fabrikat: Hager / FWU73N
oder gleichwertig
1,000 St ________ ____________
1.1.2 Lasttrennschalter Hauptschalter 3-polig 690VAC 100A
STLB-Bau 04-2019 054
Lasttrennschalter DIN EN 60947-3 (VDE 0660-107), als
Hauptschalter, gekapselt, 3-polig,
Bemessungsbetriebsspannung 690 V AC, in
Festeinbautechnik, mit Handantrieb, zur Montage auf
Tragschiene DIN EN 60715, Bemessungsbetriebsstrom
100 A, Gehäuse aus Kunststoff.
1,000 St ________ ____________Projekt: 2018-1001 Kita Flohkiste 18.06.2020
LV: 041 Neubau Seite: 15
Position Menge/Einheit EP (EUR) GP (EUR)
1.1.3 Ausschalter 400VAC 63A 3-polig
STLB-Bau 04-2019 054
Ausschalter DIN EN 60669-1 (VDE 0632-1), als
Reiheneinbaugerät, Maße DIN 43880, fingersicher DIN EN
50274 (VDE 0660-514), zur Montage auf Tragschiene DIN
EN 60715, Bemessungsbetriebsspannung 400 V AC,
Bemessungsstrom 63 A, 3-polig.
1,000 St ________ ____________
1.1.4 Dx/D0x Sicherungssockel Gr.D02 400VAC/250VDC Sicherungseinsatz 3-polig
STLB-Bau 04-2019 054
Dx/D0x Sicherungssockel (Sicherungsunterteil) DIN VDE
0636-3 (VDE 0636-3), einschl. Passeinsatz und
Schraubkappe, Baugröße D 02,
Bemessungsbetriebsspannung 400 V AC/250 V DC, zur
Montage auf Tragschiene DIN EN 60715, mit
Sicherungseinsatz, 3-polig mit Abdeckung.
2,000 St ________ ____________
1.1.5 Leitungsschutzschalter 230/400VAC Ausschaltvermögen 6kA 1-polig Charakter.B 6A
STLB-Bau 10-2019 054
Leitungsschutzschalter DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11),
als Reiheneinbaugerät, Maße DIN 43880, fingersicher DIN
EN 50274 (VDE 0660-514),
Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC,
Bemessungsausschaltvermögen 6 kA, 1-polig,
Auslösecharakteristik B, Bemessungsstrom 6 A.
1,000 St ________ ____________
1.1.6 Leitungsschutzschalter 230/400VAC Ausschaltvermögen 6kA 1-polig Charakter.B 10A
STLB-Bau 10-2019 054
Leitungsschutzschalter DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11),
als Reiheneinbaugerät, Maße DIN 43880, fingersicher DIN
EN 50274 (VDE 0660-514),
Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC,
Bemessungsausschaltvermögen 6 kA, 1-polig,
Auslösecharakteristik B, Bemessungsstrom 10 A.
14,000 St ________ ____________
1.1.7 Leitungsschutzschalter 230/400VAC Ausschaltvermögen 6kA 1-polig Charakter.B 16A
STLB-Bau 10-2019 054
Leitungsschutzschalter DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11),
als Reiheneinbaugerät, Maße DIN 43880, fingersicher DIN
EN 50274 (VDE 0660-514),
Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC,
Bemessungsausschaltvermögen 6 kA, 1-polig,
Auslösecharakteristik B, Bemessungsstrom 16 A.
25,000 St ________ ____________
1.1.8 Leitungsschutzschalter 230/400VAC Ausschaltvermögen 6kA 1-polig Charakter.C 16A
STLB-Bau 10-2019 054
Leitungsschutzschalter DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11),
als Reiheneinbaugerät, Maße DIN 43880, fingersicher DIN
EN 50274 (VDE 0660-514),Projekt: 2018-1001 Kita Flohkiste 18.06.2020
LV: 041 Neubau Seite: 16
Position Menge/Einheit EP (EUR) GP (EUR)
Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC,
Bemessungsausschaltvermögen 6 kA, 1-polig,
Auslösecharakteristik C, Bemessungsstrom 16 A.
3,000 St ________ ____________
1.1.9 Leitungsschutzschalter 230/400VAC Ausschaltvermögen 6kA 3-polig Charakter.B 16A
STLB-Bau 04-2019 054
Leitungsschutzschalter DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11),
als Reiheneinbaugerät, Maße DIN 43880, fingersicher DIN
EN 50274 (VDE 0660-514),
Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC,
Bemessungsausschaltvermögen 6 kA, 3-polig,
Auslösecharakteristik B, Bemessungsstrom 16 A.
2,000 St ________ ____________
1.1.10 Leitungsschutzschalter 230/400VAC Ausschaltvermögen 6kA 3-polig Charakter.B 25A
STLB-Bau 10-2019 054
Leitungsschutzschalter DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11),
als Reiheneinbaugerät, Maße DIN 43880, fingersicher DIN
EN 50274 (VDE 0660-514),
Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC,
Bemessungsausschaltvermögen 6 kA, 3-polig,
Auslösecharakteristik B, Bemessungsstrom 25 A.
1,000 St ________ ____________
1.1.11 FI/LS - Schutzschalter 16/0,03A, 2 pol
FI/LS - Schutzschalter 16/0,03A, 2 pol
für Wechsel- und pulsierende Gleichströme
stoßstromfest, nach DIN VDE 0664, Teil 1,
liefern und montieren
2,000 St ________ ____________
1.1.12 Zubehör Signalkontakt / Hilfsschalter 1W
Zubehör Signalkontakt / Hilfsschalter 1W
zum Anbauen an Leitungschutz- oder FI Schutzschalter
6,000 St ________ ____________
1.1.13 Installationsschütz 4-polig 40A 230V Betätigungsspannung 230VAC 4S
STLB-Bau 10-2019 054
Installationsschütz DIN EN 61095 (VDE 0637-3), als
Reiheneinbaugerät, Maße DIN 43880, fingersicher DIN EN
50274 (VDE 0660-514), Bemessungsisolationsspannung
500 V AC, 4-polig, zur Montage auf Tragschiene DIN EN
60715, Bemessungsbetriebsstrom mind. 40 A,
Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Bemessungsbetätigungsspannung 230 V AC,
Hilfsschalterbaustein 4-polig, Kontaktausführung 4 S.
1,000 St ________ ____________
1.1.14 Installationsschütz 2-polig 20A 230V Betätigungsspannung 230VAC 1S 1Ö
STLB-Bau 10-2019 054
Installationsschütz DIN EN 61095 (VDE 0637-3), als
Reiheneinbaugerät, Maße DIN 43880, fingersicher DIN EN
50274 (VDE 0660-514), BemessungsisolationsspannungProjekt: 2018-1001 Kita Flohkiste 18.06.2020
LV: 041 Neubau Seite: 17
Position Menge/Einheit EP (EUR) GP (EUR)
400 V AC, 2-polig, zur Montage auf Tragschiene DIN EN
60715, Bemessungsbetriebsstrom mind. 20 A,
Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Bemessungsbetätigungsspannung 230 V AC,
Hilfsschalterbaustein 2-polig, Kontaktausführung 1 S und 1
Ö.
1,000 St ________ ____________
1.1.15 Fehlerstromschutzschalter RCCB Typ A unverzögert 25A Fehlerstrom 30mA 1-polig+N
STLB-Bau 10-2019 054
Fehlerstromschutzschalter (RCCB) DIN EN 61008-1 (VDE
0664-10), als Reiheneinbaugerät, Maße DIN 43880,
fingersicher DIN EN 50274 (VDE 0660-514), Typ A
pulsstromsensitiv, Auslösung unverzögert,
Bemessungsstrom 25 A, Bemessungsfehlerstrom 30 mA,
1-polig + N, 230 V AC, Kurzschlussfestigkeit 6 kA,
stoßstromfest bis 250 A, mit Handbetätigung.
1,000 St ________ ____________
1.1.16 Fehlerstromschutzschalter RCCB Typ A unverzögert 40A Fehlerstrom 30mA 3-polig+N
STLB-Bau 10-2019 054
Fehlerstromschutzschalter (RCCB) DIN EN 61008-1 (VDE
0664-10), als Reiheneinbaugerät, Maße DIN 43880,
fingersicher DIN EN 50274 (VDE 0660-514), Typ A
pulsstromsensitiv, Auslösung unverzögert,
Bemessungsstrom 40 A, Bemessungsfehlerstrom 30 mA,
3-polig + N, 400 V AC, Kurzschlussfestigkeit 6 kA,
stoßstromfest bis 250 A, mit Handbetätigung.
4,000 St ________ ____________
1.1.17 Fernschalter bistabil Reiheneinbau 230VAC Steuerspannung 230VAC Schalter 16A
STLB-Bau 04-2019 054
Fernschalter DIN EN 60669-2-2 (VDE 0632-2-2), bistabil
(Stromstoßschalter), als Reiheneinbaugerät, Maße DIN
43880, fingersicher DIN EN 50274 (VDE 0660-514), mit
Handbetätigung und Schaltstellungsanzeige, zur Montage
auf Tragschiene DIN EN 60715,
Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Bemessungssteuerspannung 230 V AC, als Schalter, mit 1
S, 1 Ö, Bemessungsstrom 16 A.
2,000 St ________ ____________
1.1.18 Digitale Zeitschaltuhr 230V Tages- Wochenprogramm 4Kanäle 2W 16A 230VAC
STLB-Bau 04-2019 054
Digitale Zeitschaltuhr, als Reiheneinbaugerät, Maße DIN
43880, fingersicher DIN EN 50274 (VDE 0660-514), zur
Montage auf Tragschiene DIN EN 60715,
Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, mit Gangreserve
6 Jahre, mit Tages- und Wochenprogramm, mind. 4 Kanäle,
mit 2 W, Belastbarkeit 16 A, 230 V AC, min. Schaltabstand
1 min.
1,000 St ________ ____________Projekt: 2018-1001 Kita Flohkiste 18.06.2020
LV: 041 Neubau Seite: 18
Position Menge/Einheit EP (EUR) GP (EUR)
1.1.19 Dämmerungsschalter 3-2000lx
STLB-Bau 04-2019 053
Dämmerungsschalter 230 V AC, für Montage auf
Tragschiene DIN EN 60715, mit Fernmesselement,
Einstellbereich 3 bis 2000 lx.
1,000 St ________ ____________
1.1.20 Netzteil 12V/1,6A DC
Netzteil 12V/1,6A DC
mit Kunststoffgehäuse, für Hutschienenmontage,
Primärspannung 230V AC,
Sekundärspannung 12V DC, geregelt,
Belastbarkeit 1,6A, kurzschlussfest,
liefern, in Verteilung montieren und anschließen
1,000 St ________ ____________
1.1.21 Netzteil 24V/0,8A DC
Netzteil 24V/0,8A DC
mit Kunststoffgehäuse, für Hutschienenmontage,
Primärspannung 230V AC,
Sekundärspannung 24V DC, geregelt,
Belastbarkeit 0,8A, kurzschlussfest,
liefern, in Verteilung montieren und anschließen
1,000 St ________ ____________
1.1.22 Überprüfen von vorh. Stromkreisen
Überprüfen von vorh. Stromkreisen
auf Funktionsfähigkeit, VDE-Bestimmung, Leitungslänge,
Querschnitt, Belastung und Anzahl der angeschlossenen
Verbraucher
2,000 St ________ ____________
1.1.23 Zuschlag für Mehraufwand Nachrüstung Geräte 3-polig
Zuschlag für Mehraufwand Nachrüstung Geräte 3-polig
für nachträgliche Installation von Einbaugeräten in
bestehende Verteilungen, incl. notwendiger
Abschaltungen, Prüfungen und Beschriftungen
2,000 St ________ ____________
Summe 1.1 (443) Niederspannungsschaltanlagen ____________
1.2 (444) Kabel und Leitungen
Hinweis Vorbemerkung Verlegeleistungen für Erdkabel
Vorbemerkung Verlegeleistungen für Erdkabel
Bauseits werden die Kabelgräben und
Leuchtenfundamente hergestellt.
Die Einheitspreise bei Kabel und Leitungen beziehen sich,
falls nicht anders angegeben, auf die komplette Lieferung
und Montage incl. aller zugehörigen
Koordinierungsarbeiten.Projekt: 2018-1001 Kita Flohkiste 18.06.2020
LV: 041 Neubau Seite: 19
Position Menge/Einheit EP (EUR) GP (EUR)
1.2.1 Kabel NYY-J 3x2,5RE Mischverlegung
Kabel DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603) NYY-J 3 x 2,5
RE, Cu-Zahl 72
Mischverlegung teils auf Kabelrinne, in Zwischendecken
verlegen oder in LF- Kanal und PVC- Leerrohr einziehen
oder in vorhandenen Kabelgraben legen.
120,000 m ________ ____________
1.2.2 Kabel NYY-J 5x2,5RE Mischverlegung
Kabel DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603) NYY-J 5 x 2,5
RE, Cu-Zahl 120
Mischverlegung teils auf Kabelrinne, in Zwischendecken
verlegen oder in LF- Kanal und PVC- Leerrohr einziehen
oder in vorhandenen Kabelgraben legen.
30,000 m ________ ____________
1.2.3 Kabel NYY-J 5x6RE Mischverlegung
Kabel DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603) NYY-J 5 x 6 RE,
Cu-Zahl 288
Mischverlegung teils auf Kabelrinne, in Zwischendecken
verlegen oder in LF- Kanal und PVC- Leerrohr einziehen
oder in vorhandenen Kabelgraben legen.
210,000 m ________ ____________
1.2.4 Verbindungsmuffe im Freien
STLB-Bau 04-2019 053 TA
Verbindungsmuffe 0,6/1 kV, in Gießharztechnik,
Anzahl/Typ kommende Kabel '1x NYY-J'
Querschnitt/Adernzahl 'bis 5x6 mm²'
Anzahl/Typ gehende Kabel '1x NYY-J'
Querschnitt/Adernzahl 'bis 5x6 mm²'
im Freien montieren, einschl. systemgebundenem Zubehör.
1,000 St ________ ____________
1.2.5 Abzweigmuffe 90Grad im Freien
STLB-Bau 04-2019 053 TA
Abzweigmuffe 0,6/1 kV, Abzweig 90 Grad, in
Gießharztechnik,
Anzahl/Typ kommende Kabel '1x NYY-J'
Querschnitt/Adernzahl 'bis 5x6 mm²'
Anzahl/Typ gehende Kabel '1x NYY-J'
Querschnitt/Adernzahl 'bis 5x6 mm²'
im Freien montieren, einschl. systemgebundenem Zubehör.
1,000 St ________ ____________
1.2.6 Markierung Trasse Kabelwarnband Beschriftung liefern
STLB-Bau 04-2019 051
Markierung von Kabeltrassen mit Kabelwarnband, Farbton
gelb, in Trassenmitte, mit Beschriftung, max. Länge der
Beschriftung 100 mm, einschl. Lieferung, verlegen 40 cm
über Kabel.
200,000 m ________ ____________Projekt: 2018-1001 Kita Flohkiste 18.06.2020
LV: 041 Neubau Seite: 20
Position Menge/Einheit EP (EUR) GP (EUR)
Hinweis Vorbemerkungen Verlegeleistungen
Vorbemerkungen Verlegeleistungen
Die Einheitspreise bei Kabel und Leitungen beziehen sich,
falls nicht anders angegeben, auf die komplette Lieferung
und Montage incl. aller zugehörigen Hilfs- und
Befestigungsmaterialien, sowie aller erforderlichen Stemm-,
Schlitzarbeiten (wenn in den Pos. erwähnt).
Bei Unterputzverlegung in Feuchträumen ist Gipsmaterial
unzulässig, die Befestigungen sind mit zementhaltigen
Material auszuführen.
Bei der Verlegung in Zwischendecken ist die
Einzelbefestigung an der Rohdecke mit Schellen, bzw.
Sammelhalterungen oder Bändern bzw. Bügelschellen bei
C- Schienenmontage mit in die Einheitspreise
einzurechnen.
Bei Kabel mit Funktionserhalt sind normgerechte
Einzelschellen, bzw. zugelassene Sammelhalterungen aus
Stahl in die Einheitspreise ein zurechnen.
Das Kabel mit Funktionserhalt muss zusammen mit den
eingesetzten Verlegesystem als eine geprüfte Kabelanlage
E30 / E90 mit Prüfzeugnis anerkannt sein.
Notwendige Durchführungen in Trockenbauwänden /
Decken sind in den Einheitspreisen der Einzelpositionen
einzukalkulieren. Alle Leitungsdurchführungen durch GK
Decken für Leuchten und Brandmelder sind mit geeigneten
Mitteln (zB. Acryl) winddicht zu verschließen.
Alle Kabel und Leitungen sind mit VDE Kennzeichnung
anzubieten.
1.2.7 Installationsleitung NYM-J 3x1,5 UP Fräsen
STLB-Bau 10-2017 053
Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204)
NYM-J 3 x 1,5, Cu-Zahl 43, unter Putz, einschl. Fräsen in
Mauerwerk.
12,000 m ________ ____________
1.2.8 Installationsleitung NYM-J 3x1,5 Mischverlegung
Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204)
NYM-J 3 x 1,5, Cu-Zahl 43,
Mischverlegung teils auf Kabelrinne, in Zwischendecken
verlegen oder in LF- Kanal und PVC- Leerrohr einziehen
140,000 m ________ ____________
1.2.9 Installationsleitung NYM-J 3x2,5 UP Fräsen
STLB-Bau 10-2017 053
Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204)
NYM-J 3 x 2,5, Cu-Zahl 72, unter Putz, einschl. Fräsen in
Mauerwerk.
65,000 m ________ ____________Sie können auch lesen
